- Odsłony: 6287
Obniżenie kary umownej za opóźnienia w realizacji umowy
Kara umowna w wysokości 84% wynagrodzenia zmiarkowana do 10%
W dniu dzisiejszym wrocławski sąd uznał w całości nasze stanowisko i wyrokiem obniżył nałożoną przez Zamawiającego (umowa zawarta w trybie zamówień publicznych) karę umowną za opóźnienia w realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej budynku.
W toku procesu udało nam się wykazać brak szkody po stronie Zamawiającego, brak winy naszego klienta oraz związek między działaniami i zaniechaniami Zamawiającego a powstałym opóźnieniem.
Naszą pracę docenił sam skład orzekający, zasadzając koszty zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki.